Všeobecné obchodní podmínky
společnosti MODERNÍ TRUHLÁRNA s.r.o.
Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti MODERNÍ TRUHLÁRNA s.r.o., IČ 05770696, se sídlem
Čechova 163, 340 12 Švihov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl
C, vložka 34035 (dále jen „VOP“) stanovují podmínky pro realizaci díla mezi společností MODERNÍ
TRUHLÁRNA s.r.o. a zákazníkem/objednatelem. Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s
právním řádem České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li objednatelem
spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.
Bližší informace o dodavateli jsou k dispozici na www.modernitruhlarna.cz
Vymezení pojmů
Cena – sjednaná cena Díla uvedená ve Smlouvě o dílo a jejích přílohách.
Dílo – plnění specifikované ve Smlouvě o dílo, které má být na základě Smlouvy o dílo dodáno
zhotovitelem objednateli, zejm. výroba, dodávka a montáž nábytku dle ujednání mezi dodavatelem a
objednatelem ve Smlouvě o dílo.
DPH - daň z přidané hodnoty
Místo plnění – adresa uvedená ve Smlouvě o dílo jako místo, kde je Zhotovitel povinen sjednané Dílo
provést.
Montáž – provedení veškerých prací nutných k realizaci Díla, zejm. sestavení a instalace nábytku, dle
Smlouvy o dílo v Místě plnění připraveném k montáži (Technická připravenost).
Objednatel - objednatelem je smluvní strana, která je jako Objednatel označena ve Smlouvě o dílo
OZ - zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění
Předávací protokol – protokol potvrzující dodání Díla vystavený v souladu s ustanovením V., odst. 1/
těchto VOP.
Přílohy - v případě jakéhokoliv výslovného rozporu v ustanoveních Smlouvy o dílo a ustanoveních
příloh Smlouvy o dílo, včetně ustanovení těchto VOP, mají přednost ustanovení Smlouvy o dílo.
Realizace Díla – Zhotovitel zahájí a provede realizaci Díla takto: a) Výroba nábytku – do doby dle
harmonogramu realizace Díla ve Smlouvě o dílo, když počátek trvání této doby se počítá od data
úhrady Zálohy a stavební připravenosti Místa, zhotovitel vyrobí nábytek, jež je obsahem díla; b)
Montáž – do doby dle harmonogramu realizace Díla ve Smlouvě o dílo, když počátek trvání této doby
se počítá od data oznámení Objednatele o Technické připravenosti a splnění předpokladů pro realizaci
Díla, a dokončí Dílo jeho předáním Objednateli.Reklamace – Objednatel uplatní nároky z vad Díla písemným oznámením vad Zhotoviteli učiněných
v Předávacím protokolu při předání Díla Objednateli.
Smlouva o dílo – právní jednání kterým se Zhotovitel zavazuje k dodávce a Montáži Díla pro
Objednatele na jím určeném místě a Objednatel se zavazuje, že realizované Dílo převezme a zaplatí
Zhotoviteli sjednanou Cenu Díla.
Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se zhotovitelem nebo s ním jinak jedná (ust. §
419 OZ).
Technická připravenost – Místo dodání je připraveno k dodání a Montáži Díla dle běžných stavebních
norem ČSN.
Termín dokončení – termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli.
Vícepráce – dodatečné práce vztahující se k předmětu Díla požadované Objednatelem či zjištěné v
Místě dodání jako nutné či vhodné z důvodů na straně Objednatele a prováděné Zhotovitelem nad
rámec sjednaného Díla.
VOP – další podrobná smluvní ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem upravená tímto
dokumentem upravující v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele při dodávce a Montáži Díla.
Vyšší moc - jakákoli událost vzniklá bez vlivu nebo zapříčinění Objednatele nebo Zhotovitele, která pro
příslušnou stranu činí nemožným nebo nezákonným plnění Smlouvy o dílo, včetně, mimo jiné, zásahů
vyšší moci, nařízeného nebo nutného přerušení práce stran nebo dodavatelů, výpadku činnosti
dodavatelů či ukončení konkrétní výroby, jiných krizových nařízení nebo opatření, válečného konfliktu,
zabavení nebo embarga, vzpoury, revoluce, povstání nebo vojenského převratu nebo převzetí moci
nebo občanské války, epidemie, zamoření radioaktivitou, atd.
Zahájení montáže – den dodání jednotlivých částí Díla na Místo dodání a zahájení Montáže.
Zaměření – provedení měření Místa dodání dle žádosti Objednatele pro účely zjištění parametrů
(rozměrů) dodávaného Díla a jeho umístění v Místě dodání. Objednatel odpovídá za to, že Místo dodání
bude k Termínu dodání odpovídat stavu, v němž umožnil Zhotoviteli Zaměření.
Zhotovitel – zhotovitelem je smluvní strana, která je jako Zhotovitel označena ve Smlouvě o dílo
I.
Uzavření Smlouvy o dílo
1. 2. Objednatel objedná Dílo osobně na provozovně Zhotovitele či mimo ni, případně prostřednictvím
e-mailu Zhotovitele s tím, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude následně uzavřena Smlouva
o dílo.
Objednatel se seznámení s podmínkami týkajícími se Realizace Díla, jeho Ceny a předání
Objednateli. Uzavřením Smlouvy o dílo Objednatel akceptuje tyto VOP a další podmínky3. 4. 5. 6. 7. Zhotovitele, Zhotovitelem mu oznámené vztahující se k Dílu a potvrzuje, že se s těmito VOP před
uzavřením Smlouvy o dílo seznámil. Smlouva o dílo, tyto VOP a Reklamační řád obsahují mimo jiné
i základní informace požadované zákonem (ust. § 1811 OZ, § 1820 OZ), které nejsou uvedeny v
písemné Smlouvě o dílo a jejích přílohách.
Je vyloučeno přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ.
Uzavřením Smlouvy o dílo na sebe Objednatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust.
§ 1765 odst. 2 OZ. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech
a obchodní praxe výslovně neuvedené ve Smlouvě o Dílo či v těchto VOP nejsou pro smluvní strany
závazné a případné dříve učiněné dohody jakéhokoli charakteru jsou nahrazeny Smlouvou o dílo
a těmito VOP.
Po uzavření Smlouvy o dílo a jejím podpisu si každá ze smluvních stran ponechá jedno její
vyhotovení. Uzavření Smlouvy o dílo je rovněž možné elektronicky prostřednictvím platformy
https://www.digisign.cz/
Případné vícepráce nebo změny Díla budou prováděny na základě dohody smluvních stran formou
číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo. Jakékoliv změny Díla mají vliv na termíny plnění, cenu,
platební podmínky, součinnost Objednatele, případně další smluvní ujednání.
Zjistí-li Zhotovitel potřebu víceprací nebo změny Díla před započetím Realizace Díla či během ní,
sdělí neprodleně tuto skutečnost Objednateli. Pokud Objednatel s vícepracemi či změnou Díla
souhlasí, sepíší smluvní strany o tomto číslovaný dodatek ke Smlouvě o dílo. V případě, že
Objednatel s takto navrženými vícepracemi nebo změnou Díla nesouhlasí, je Zhotovitel oprávněn
a) provést Dílo tak, jak je třeba, tj. dle svého uvážení nebo
b) od Smlouvy o dílo odstoupit.
Oznámí-li Objednatel Zhotoviteli, že požaduje změnu Díla a upřesní její rozsah a Zhotovitel tuto
změnu akceptuje, uzavřou smluvní strany dodatek ke Smlouvě o dílo obsahující nové parametry a
podmínky Realizace Díla.
II.
Místo plnění
1. 2. Zhotovitel Dílo provede na adrese uvedené ve Smlouvě o dílo jako Místo plnění. Bude-li po
uzavření Smlouvy o dílo Objednatel požadovat změnu Místa plnění, je povinen tak učinit
nejpozději deset (10) dní před dodáním Díla na sjednané Místo plnění. Bude-li součástí Díla i
Montáž na Místě plnění, umožní Objednatel na vlastní náklady Zhotoviteli, aby prověřil technické
parametry nového Místa plnění a provedl nové Zaměření a to za fixní poplatek 5000Kč bez DPH.
Nedojde-li k jiné dohodě, je nové Místo plnění pro Zhotovitele závazné až poté, co Objednatel
odsouhlasí a uhradí veškeré náklady spojené s prověrkou nového Místa plnění, návrhem úprav
předmětu Díla a provedení změn předmětu Díla tak, aby bylo možné provést Montáž Díla na
novém Místě plnění.
Zhotovitel, pokud tak již neučinil před uzavřením Smlouvy o dílo, provede v termínu oznámeném
v dostatečném předstihu Objednateli Zaměření pro účely přípravy podrobné technické3. 4. 5. 1. 2. dokumentace a zhotovení Díla. Zhotovitel je za takové Zaměření odpovědný. Objednatel není
oprávněn po provedení Zaměření Zhotovitelem provést na Místě plnění žádné změny. Objednatel,
který po Zaměření provede změny Místa plnění, nese riziko zvýšení ceny Díla, nutnosti změny Díla
a nepoužitelnosti částí či celého Díla.
Objednatel je povinen zajistit Technickou připravenost Místa plnění dle norem ČSN. Důraz se
klade především na rovinnost podlah a stěn a také na vzdušnou vlhkost, přívodů elektřiny a pod.
Zhotovitel je oprávněn (nikoli však povinen) Technickou připravenost Místa plnění osobně
prověřit. Prodlení s Technickou připraveností představuje prodlení na straně Objednatele, za
které nese Objednatel odpovědnost. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o nedostatku
Technické připravenosti nejméně deset (10) pracovních dní před Zahájením montáže.
a) stěny: finální rozměr a povrch, vlhkost zdiva, podlah a stropu musí být v rozsahu 12-18%,
vzdušná vlhkost v místnosti 40-50%, teplotní rozsah 10-35°C
b) podlahy a stropy: finální krytina a osvětlení
c) zajištění dodávky elektřiny 230V
d) zabezpečení Místa proti vniknutí třetí osobou
Po dobu Montáže Díla zajistí Objednatel Zhotovitel přístup na Místo plnění bez omezení, dle jeho
požadavků, nejméně v rozsahu 7.00 – 19.00 hodin v pracovní dny.
Objednatel odpovídá za veškeré součásti Díla dodané na Místo plnění, jakož i strojní a materiálové
vybavení Zhotovitele a je povinen zajistit, že tyto budou v Místě plnění chráněny před venkovními
a dalšími škodlivými vlivy (vlhkost, prach, teplota, atd.) a před poškozením či zcizením třetími
osobami či Objednatelem a jejich zničením či ztrátou.
III.
Zahájení montáže a Termín dokončení Díla
Zhotovitel přistoupí k Zahájení montáže a provedení Montáž Díla v termínech uvedených ve
Smlouvě o dílo za splnění v ní sjednaných podmínek. Zhotovitel je oprávněn, není-li smlouvou
sjednáno jinak, zahájit Montáž na Místě plnění před termínem sjednaným Smlouvou o dílo a je
rovněž oprávněn Dílo dokončit a předat Objednateli i před Termínem dokončení Díla a Objednatel
je v takovém případě povinen Dílo převzít.
Zhotovitel je oprávněn pozdržet Zahájení montáže Díla nebo jeho jednotlivých částí a/nebo
přerušit Montáž, pokud:
a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost, k níž je dle Smlouvy o dílo povinen, zejména
neumožní přístup na Místo plnění ve stavu a sjednaných termínech pro dodání či pro Montáž
Díla, nezajistí dodávky potřebných médií nebo není kontaktní pro poskytnutí součinnosti nutné
k provedení Díla; nebo
b) Zhotovitel zjistil, že Místo plnění nesplňuje podmínky Technické připravenosti Místa plnění dle
Smlouvy o dílo, případně zjistí jiné technické nedostatky na Místě plnění (nevhodný přístup pro3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. materiál, nezpůsobilé pracovní prostředí, technické podmínky, rozměry Místa plnění atd);
nebo
c) Objednatel je v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči Zhotoviteli déle než pět (5)
dnů nebo déle než pět (5) dnů trvá spor o fakturaci částky vyšší než 10.000,- Kč bez DPH; nebo
d) bude z okolností jasně patrné, že Objednatel nebude schopen splnit své povinnosti dle Smlouvy
o dílo rozhodné pro dodání Díla, a to do doby, než Objednatel poskytne Zhotoviteli dostatečné
zajištění svých závazků; nebo
e) dojde k zásahu Vyšší moci.
V případě pozdržení či přerušení Díla z důvodů uvedených v odst. 2/ tohoto článku těchto VOP se
Zahájení montáže a Termín dokončení Díla posouvají/prodlužují přiměřeně době nastalého
pozdržení Zahájení montáže nebo přerušení montáže navýšenému o čas nutný k opětovnému
vyskladnění a dopravě a zajištění pracovní kapacity.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli náklady související s pozdržením či přerušením Díla z
důvodů uvedených v odst. 2/ tohoto článku těchto VOP, a to do pěti (5) pracovních dnů od
doručení faktury obsahující příslušné vyúčtování s tím, že náklady budou zahrnovat zejména,
nikoliv však výlučně nové, resp. zvýšené náklady na Montáž vč. ztráty času, náklady na marnou
cestu Zhotovitele na Místo plnění ve výši 6.000,- Kč, uskladnění součástí Díla ve výši 1.000,- Kč za
započatý den, náklady na dopravu a manipulaci se součástmi Díla apod. Před úhradou takto
vyúčtovaných nákladů Objednatelem není Zhotovitel povinen pokračovat v provádění Díla.
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o každém přerušení Díla vč. důvodu k přerušení a
důsledků takového přerušení na Termín dodání, Termín dokončení Díla a na sjednanou Cenu Díla.
Nebylo-li před přerušením realizace Dílo, resp. jeho části dosud dodány na Místo plnění, je
Zhotovitel povinen chránit, uskladnit a zabezpečit Dílo, resp. jeho části proti zničení, ztrátě a
případným škodám. Za případné části Díla, které již byly Zhotovitelem dodány na Místo plnění,
odpovídá po dobu přerušení Díla Objednatel; má se za to, že na něj dodáním částí Díla na Místo
plnění přešlo nebezpečí škody na dodaných částech Díla. Zhotovitel je oprávněn části Díla, jenž
byly na Místo plnění dopraveny, odvézt z Místa plnění a uskladnit je, to vše na náklady
Objednatele; takovýto postup není prodlením Zhotovitele se Zahájením montáže.
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla proti Termínu dokončení stanovenému dle
Smlouvy o dílo a VOP, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,07 % z
Ceny Díla za každý den prodlení.
IV.
Realizace Díla
Dílo bude provedeno Zhotovitelem v souladu se Smlouvou o dílo, příslušnými právními předpisy,
příslušnými technickými normami ČSN. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla nebo jeho
části subdodavatele, a to i bez předchozího souhlasu či informování Objednatele; Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatelů, jako by Dílo prováděl sám.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli na svoje náklady potřebnou součinnost, tj. zejména:a) zajistit přístup na Místo plnění,
b) zajistit technickou připravenost,
c) zajistit dodávky el. energie a vody, vč. určení napojovacích bodů,
d) poskytnout vyžádanou technickou dokumentaci a
e) plnit řádně a včas své závazky stanovené ve Smlouvě o dílo, resp. v těchto VOP.
3. V případě nesplnění podmínek pro Realizaci Díla/Montáž se Objednatel zavazuje uhradit
Zhotoviteli náklady na takto Objednatelem zmařenou Realizaci Díla či jeho části ve výši 70% z
celkové ceny „Díla“ Kč, které je Zhotovitel oprávněn započíst oproti Objednatelem složené Záloze
s tím, že Objednatel je povinen po oznámení Zhotovitele doplnit Zálohu do výše dle Smlouvy o
dílo.
4. Montáž Díla na Místě plnění zahrnuje kompletaci nábytku, zavěšení/připevnění prvků a doplňků
5. Není-li výslovně sjednáno jinak, není součástí Díla montáž vlastních prvků Objednatele nebo
zakoupených u jiného dodavatele, atypické nebo nadstandardní úpravy, jakékoli práce
představující úpravu či dokončení Technické připravenosti Místa plnění, zapojení spotřebičů,
vybavení nebo zařízení k přívodům elektrické energie, plynu či vody, napojení spotřebičů,
vybavení nebo zařízení k odpadům či jakékoli úpravy elektroinstalace a rozvodů, odtah digestoře,
materiál, nábytek, spotřebiče a prvky neuvedené ve Smlouvě o dílo.
6. Objednatel má umožněn přístup na Místo plnění kdykoli po celou dobu Realizace Díla; není ovšem
oprávněn užívat Dílo, jakkoli do něj zasahovat a během své přítomnosti na Místě plnění je povinen
dodržovat veškeré bezpečnostní a další pokyny odpovědného pracovníka Zhotovitele ve vztahu k
Realizaci Díla a dispozice s jeho jednotlivými částmi.
7. Smluvní strany jsou si vědomy, že odsouhlasená vizualizace Díla, byla-li zpracována, neslouží jako
závazná dokumentace k provedení Díla; pokládka obkladů a dlažby, umístění nábytku a
zařizovacích předmětů se podřizuje skutečnému stavu a podmínkám v Místě plnění.
8. Zhotovitel upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, podkladů či informací
Objednatele; případné požadavky Objednatele budou řešeny jako Vícepráce.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pouze takové Vícepráce, které budou písemně odsouhlaseny
oběma smluvními stranami, případně i uhrazené před jejich zahájením. Cena Víceprací bude
sjednána při jejich písemném odsouhlasení. Nemožnost pokračovat v Realizaci Díla bez dohody,
resp. úhrady Víceprací nepředstavuje prodlení Zhotovitele.
10. K Termínu dokončení Díla je Zhotovitel povinen odstranit z Místa plnění veškeré své věci a odpad
vzniklý prováděním Díla.
11. V případě, že Objednatel neumožní Zhotoviteli i přes dodatečnou písemnou výzvu včas a řádně
provést Montáž a Realizaci Díla a Zhotoviteli vznikne nutnost skladovat součásti Díla po dobu více
než 14 dní, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli náklady spojené s uskladněním součástí
Díla ve výši 1000,- Kč za jeden (1) kalendářní den a je oprávněn od Smlouvy o Dílo odstoupit.
V.1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Předání Díla
Zhotovitel předá Dílo nebo jeho část tak, že jej dokončí a umožní Objednateli jeho užití. Při
dokončení Díla nebo jeho části Zhotovitel vysvětlí Objednateli nebo jím pověřené osobě funkčnost
Díla nebo jeho dokončené části a předvede mu jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je
Objednateli předáváno Zhotovitelem dokončením jeho jednotlivých odlišitelných částí.
Objednatel je při předání povinen dokončené Dílo nebo jeho část řádně zkontrolovat a přesvědčit
se o jeho vlastnostech a funkčnosti. Dokončené Dílo nebo jeho část může být předvedeno a
předáno i jiné Objednatelem pověřené osobě. O předání Díla sepíšou smluvní strany Předávací
protokol, v němž budou konstatovat provedení Díla bez vad a nedodělků či případnou existenci
vad a nedodělků. Veškeré případné zjevné vady musí Objednatel uvést v Předávacím protokolu,
pozdější Reklamace nebude akceptována.
Objednatel není oprávněn odmítnout Dílo převzít v případě, že Dílo neobsahuje vady bránící jeho
užívání. Objednatel je oprávněn Dílo nepřevzít pouze z důvodu existence jedné nebo více
podstatných vad, jejichž charakter brání v užívání Díla jako celku. V případě existence takové vady
je Zhotovitel povinen tuto odstranit bez zbytečného odkladu vzhledem k povaze vady a
technologickým postupům, popř. dodacím termínům příslušného výrobce.
Vlastnické právo k Dílu a ke všem věcem, které jsou do něj již zabudovány, přechází na
Objednatele až plným zaplacením Ceny Díla. Objednatel se zavazuje zpřístupnit na výzvu
Zhotoviteli Místo plnění za účelem realizace vlastnických práv Zhotovitele s tím, že v případě
prodlení se splněním tohoto závazku Objednatele se Objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není výší smluvní pokuty nijak
dotčen.
Zmaří-li Objednatel provedení, resp. dokončení Díla a jeho Montáž po dodání předmětu Díla na
Místo plnění před jeho protokolárním předáním a převzetím z důvodu, za nějž odpovídá, náleží
Zhotoviteli sjednaná Cena Díla; na Objednatele v takovém případě přešlo nebezpečí škody na
předmětu Díla dodaném na Místo plnění, a to zpětně k datu této dodávky.
VI.
Cena Díla
Cena Díla včetně vyčíslení DPH jakož i termíny úhrady Ceny Díla jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.
Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel je plátcem DPH.
Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení celkové Ceny Díla ještě před dopravou k Zahájení
montáže a před Termínem dodáním. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
Zhotovitel sdělí Objednateli veškeré údaje ceně Díla, daních, poplatcích nebo dalších nákladech,
a to nejpozději před uzavřením Smlouvy o dílo.
Mimo Cenu Díla vč. DPH vzniká Zhotoviteli nárok na:
a) Cenu Víceprací vzniklých v důsledku požadavku Objednatele na změny a úpravy Díla a další
činnosti prováděné případně na Místě plnění;5. 6. b) náklady související se změnami v základních parametrech Smlouvy o dílo učiněnými v souladu
s těmito VOP nebo dohodou smluvních stran vč. přerušení Montáže, změny Místa plnění či
Termínu dodání či změny předmětu Díla;
c) náklady a sankce vyplývající z porušení povinností Objednatele při Realizaci Díla nebo v
souvislosti s ním, vč. úroků z prodlení, náhrady škody atd.
Objednatel se zavazuje uhradit vyčíslené nároky Zhotovitele na základě potvrzení na místě či dle
zálohové faktury vystavené Zhotovitelem. Variabilním symbolem platby je číslo faktury. Zhotovitel
může dle vlastní úvahy podmínit Předání Díla úhradou jeho nároků uplatněných v souladu s těmito
VOP.
Po dokončení Díla vystaví Zhotovitel závěrečnou fakturu, v níž vyúčtuje Cenu Díla a další své
oprávněné nároky a Objednatelem dosud uhrazené zálohy a platby. Den uskutečnění
zdanitelného plnění a splatnost faktury jsou uvedeny na faktuře.
Veškeré platby dle Smlouvy o dílo se hradí na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Náklady spojené s platbami Zhotoviteli nese Objednatel. Platba je uhrazena dnem jejího připsání
na účet Zhotovitele. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli částky dle Smlouvy o dílo,
Zhotovitel bude oprávněn účtovat zákonné úroky z prodlení. Objednatel není oprávněn k
jednostrannému zápočtu jakéhokoli svého nároku vůči Ceně Díla nebo jakékoli částce, kterou je
povinen hradit Zhotoviteli dle Smlouvy o dílo.
VII.
Odstoupení od smlouvy
1. 2. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy o dílo před zahájením Montáže v
případě, že:
a) z důvodu Vyšší moci nelze Dílo dodat ve sjednaném Termínu dodání ani v dodatečné lhůtě
patnácti (15) dnů, nebo
b) Dílo nelze dodat za sjednanou cenu (např. vzhledem k zásadní změně v cenách materiálů, v
cenách výrobců či dopravců či v nákladech dovozu ze zahraničí).
Každá ze smluvních stran je ze shora uvedených důvodů oprávněna odstoupit i pouze ve vztahu k
části Díla v případě, že toto neohrozí funkčnost zbývající části Díla, které je předmětem Smlouvy
o Dílo a/nebo lze tuto část nahradit jinými věcmi.
Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo:
a) v případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky Ceny Díla o více než deset (10) dní;
b) v případě, že Objednatel nezpřístupní Místo plnění a/nebo neumožní dodat části Díla na Místo
plnění ani do třiceti (30) dnů od předchozí výzvy Zhotovitele;3. 1. c) Objednatel trvá na provedení Díla dle pokynu, na jehož nevhodnost byl Zhotovitelem
upozorněn nebo Zhotovitel zjistil skryté překážky Místa plnění, které znemožňují Realizaci Díla
sjednaným způsobem.
Zhotovitel musí Objednatele na možnost odstoupení předem písemně upozornit. Po odstoupení
od Smlouvy o dílo Zhotovitel vrátí Objednateli dosud uhrazenou část Ceny Díla, poníženou o
veškeré jeho nároky vůči Objednateli. Takové nároky budou mimo vynaložených nákladů a
případných sankcí zahrnovat i Cenu Díla již realizovaného a/nebo neodvolatelně objednaného u
Zhotovitele a/nebo připraveného k dodání. Zhotovitel své nároky vůči Objednateli řádně vyúčtuje
do třiceti (30) dnů od odstoupení od Smlouvy o dílo.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo:
a) v případě prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla Objednateli déle než třicet (30)
dní po dodatečné písemné výzvě Objednatele poté, co Objednatel uhradil celou částku Ceny
Díla;
b) v případě opakovaných podstatných záručních vad Díla, které se Zhotoviteli nepodařilo
odstranit ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů od písemné výzvy Objednatele podané po
marném uplynutí lhůty k odstranění záručních vad nebo sdělí-li Zhotovitel Objednateli, že vady
jsou neodstranitelné.
V případě odstoupení po dodání předmětu Díla na Místo plnění je Objednatel povinen Zhotoviteli
bez zbytečného odkladu vrátit dodaný předmět Díla nepoškozený, řádně opatřený pro přepravu
s tím, že náklady na dopravu nese Objednatel. Proti vrácení dodaného Díla vyúčtuje Zhotovitel
Objednateli uhrazené částky na Cenu Díla s právem započíst vůči Objednateli nárok na náhradu
škody vzniklou mu z toho, že dodané Dílo nebylo vráceno zcela nebo zčásti a/nebo vrácené části
Díla byly poškozené či zcela zničené z důvodů, za něž neodpovídá Zhotovitel.
V předchozí výzvě, kterou je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli, upozorní na důsledky
Odstoupení od Smlouvy o dílo. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé straně. Dojde-li
k platnému odstoupení od Smlouvy o dílo, Smlouva o dílo se od počátku ruší.
VIII.
Stížnosti Objednatele a řešení sporů
Dojde-li ke sporu ze Smlouvy o dílo mezi Objednatelem, jenž je Spotřebitelem, a Zhotovitelem, a
tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým
je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR), Štěpánská 44, 110 00 Praha 1,
email: adr@coi.cz, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spotřebitel
má možnost podat návrh prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách
České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel (žijící v EU) může využít rovněž
platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.2. Spotřebitel může tento návrh podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnil své právo,
které je předmětem sporu, u Zhotovitele. Strany nesou vlastní náklady spojené s mimosoudním
řešením spotřebitelských sporů.
IX.
Ochrana osobních údajů
1. 2. 3. 4. 5. Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele, jenž je fyzickou osobou, jako správce osobních
údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
Komplexní informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o
účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech
Objednatele jakožto subjektu údajů, jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek
dodavatele www.modernitruhlarna.cz jako „Ochrana osobních údajů“.
Zhotovitel zpracovává osobní údaje Objednatele pro účely uzavření Smlouvy o dílo, dodávky Díla
a jeho jednotlivých částí, uplatnění nároků ze Smlouvy o dílo a plnění zákonných povinností v této
souvislosti. Objednatel bere na vědomí a zavazuje se poskytovat své osobní údaje nutné k
uvedenému účelu správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat
Zhotovitele o změně ve svých osobních údajích. Zhotovitel může využít kontaktní údaje
Objednatele k průzkumu spokojenosti zákazníků na základě svého oprávněného zájmu.
Objednatel může poskytnout souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje zpracovávány rovněž pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Takové využití osobních údajů je
Objednatel oprávněn kdykoli odvolat.
Objednatel jako subjekt údajů má (i) právo požadovat od Zhotovitele jako správce informace o
zpracování svých osobních údajů, (k tomu správce poskytne požadované informace bezodkladně,
nejpozději do 1 měsíce); (ii) právo na přístup k osobním údajům a na jejich případné opravy či
doplnění; (iii) právo na přenositelnost osobních údajů, jsou-li informace zpracovávány
elektronicky a je-li to technicky proveditelné; (iv) právo na výmaz a právo „být zapomenut“ jakmile
pominou všechny důvody pro to, aby byly osobní údaje zpracovávané.
Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu
zpracování dle Smlouvy o dílo, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v
tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zhotovitel může zpracováním osobních údajů
pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Objednatel souhlasí s tím, aby Zhotovitel u něj prováděl
dotazování na platnost dříve uvedených osobních údajů.
Domnívá-li se Objednatel, že Zhotovitel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s
účelem uděleného souhlasu, ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu s právními
předpisy, může požádat Zhotovitele o vysvětlení, požadovat, aby Zhotovitel odstranil takto vzniklý
stav či obrátit se na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Žádost u
Zhotovitele je možné uplatnit pouze písemně, na e-mail adrese info@bywood.cz. Zhotovitel
prošetří žádost do třiceti (30) dnů. Jestliže bude žádost Objednatele shledána oprávněnou,
Zhotovitel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Zhotovitel žádosti nevyhoví, může se
Objednatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Objednatele obrátit se na Úřad
pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.X.
Ostatní ujednání
1. 2. 3. 4. 5. Vztah mezi smluvními stranami založený Smlouvou o dílo se řídí českým právem, a to i v případě,
že obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.
Zhotovitel je oprávněn VOP kdykoli změnit, vždy však pro nově uzavřené smlouvy. Obchodní
podmínky Zhotovitele jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou o dílo neúčinné a
neaplikovatelné, ledaže s takovými podmínkami vyjádří Objednatel svůj výslovný souhlas a tyto
budou připojeny k uzavřené Smlouvě o dílo.
Smluvní strana splní svoji povinnost informovat druhou smluvní stranu, zaslat příslušné podklady
či učinit právní jednání předpokládané Smlouvou o dílo, zasláním příslušného sdělení na kontaktní
údaje uvedené v záhlaví Smlouvy o dílo.
Uzavřením Smlouvy o dílo nevznikají Objednateli žádná práva k používání obchodních názvů,
ochranných známek, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictví Zhotovitele nebo jeho
smluvních partnerů či třetích osob, není-li výslovně sjednáno jinak.
Zhotovitel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst.
1 písm. e) OZ.
Tyto VOP jsou platné od 1.1.2024